Rechtsprechung
OLG Düsseldorf, 14.09.2001 - 22 U 37/01 |
Volltextveröffentlichungen (5)
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Vollendung der Bauarbeiten; Verzug; Leistungsänderung; Änderung des Bauentwurfs; Preisvereinbarung; Preisänderung; Mängelbeseitigungskosten
- Judicialis
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
VOB/B § 1 Nr. 3 § 2 Nr. 5 § 5 Nr. 4
Werkvertrag - Verzug des Auftragnehmers mit Vollendung der Bauarbeiten - Leistungsänderung durch Auftraggeber - ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Kein Verzug bei berechtigter Verweigerung der Weiterarbeit
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä. (2)
- bauleiterschulung.de (Aufsatz mit Bezug zur Entscheidung)
Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers bei streitigen Nachträgen (RA Bernd Kimmich)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Nachtrag verweigert - Arbeitseinstellung zulässig? (IBR 2002, 5)
Verfahrensgang
- LG Wuppertal, 29.12.2000 - 11 O 3/00
- OLG Düsseldorf, 14.09.2001 - 22 U 37/01
Papierfundstellen
- NJW-RR 2002, 165
- NZBau 2002, 276
- BauR 2002, 484
Wird zitiert von ... (2) Neu Zitiert selbst (2)
- BGH, 20.01.2000 - VII ZR 46/98
Formularmäßige Vereinbarung einer Vertragsstrafe
Auszug aus OLG Düsseldorf, 14.09.2001 - 22 U 37/01
Der Vertragsstrafenanspruch scheitert auch daran, dass das Vertragsstrafenversprechen gemäß § 9 Abs. 1 AGBG unwirksam ist, weil der Satz von 0, 5 % pro Tag unangemessen hoch ist (vgl. BGH BauR 2000, 1049 f.). - OLG Zweibrücken, 20.09.1994 - 8 U 214/93
Leistungsänderungen: Arbeitseinstellung bis zur Vereinbarung eines neuen Preises?
Auszug aus OLG Düsseldorf, 14.09.2001 - 22 U 37/01
Wegen der durch die Klägerin vorgenommenen Leistungsänderungen und ihrer Weigerung, einen neuen Preis zu vereinbaren, war der Beklagte zur Leistungsverweigerung berechtigt (vgl. OLG Zweibrücken BauR 1995, 251).
- OLG Koblenz, 07.07.2015 - 3 U 1468/14
Hilfeleistung unter Nachbarn: Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit …
Es handelt sich um eine in nachbarschaftlichen Beziehungen begründete Gefälligkeit des täglichen Lebens (zum Gefälligkeitsverhältnis unter Nachbarn: OLG Koblenz, Urteil vom 11. Oktober 2001 - 5 U 570/01, NJW-RR 2002, 165; LG Hamburg, Urteil vom 9. September 1988 - 17 S 195/88, VersR 1989, 468;… Heinrichs, in: Palandt, BGB, 74. Aufl., vor § 241 Rdn. 8 f.). - OLG Frankfurt, 21.09.2011 - 1 U 154/10
Kündigung des Bauvertrages wegen unberechtigter Einstellung der Arbeiten
Gesichert ist, dass der Auftragnehmer ein solches Recht hat, wenn der Auftraggeber die Nachtragsforderung dem Grunde nach zu Unrecht ablehnt (vgl. BGH NZBau 2004, 612, 613; 2008, 437, 440; OLG Brandenburg BauR 2009, 1312, 1314; OLG Düsseldorf BauR 1996, 115, 116; NZBau 2002, 276, 277; OLG Frankfurt OLGR 1999, 78, 80; OLG Jena NZBau 2005, 341, 349; BeckOK VOB/B-Kandel, Edition: 8, Stand: 01.05.2011, § 2 Nr. 5 Rn. 88; Jansen, in: Ganten/Jagenburg/Motzke, VOB/B, 2. Auflage 2008, § 2 Nr. 5 Rn. 79; Kapellmann, a. a. O., Rn 205; Kniffka, in: Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 3. Auflage 2008, 5.